Enexis hoeft Groningse nieuwbouwappartementen niet binnen 52 weken op stroomnet aan te sluiten

Groninger Huis is in Hoogezand 18 nieuwbouwwoningen aan het bouwen met als geplande opleverdatum 1 september. Waar de woningcorporatie Enexis had gevraagd om voor 1 juni de benodigde elektriciteitsaansluitingen te verzorgen, heeft de netbeheerder de verwachting uitgesproken dat de realisatie pas in het voorjaar van 2025 kan plaatsvinden.

Hoofdnet aanpassen
In een kort geding eiste Groninger Huis dat de rechter Enexis zou veroordelen tot oplevering van de aansluitingen in uiterlijk week 29, dan wel binnen een termijn van 52 weken vanaf de aanvraagdatum. De voorzieningenrechter heeft deze eis echter afgewezen.

Enexis stelt de netaansluiting – die in oktober 2023 werd aangevraagd – niet op tijd te kunnen leveren, omdat daarvoor het hoofdnet moet worden aangepast en de benodigde nieuwe transformator een lange levertijd kent. Direct bij de aanvraag heeft de netbeheerder gemeld de aansluiting pas 72 weken na de initiële aanvraag te kunnen leveren.

Voorlopige voorziening
Groninger Huis vorderde in het kort geding een voorlopige voorziening. De woningcorporatie stelt dat zij, zolang de appartementen nog niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, vanaf de opleverdatum schade zal lijden. Zo zal ze bijvoorbeeld geen huurinkomsten kunnen ontvangen en bewakingskosten moeten maken tot aan de uiteindelijke aansluitdatum. Ook zal zij extra kosten moeten maken voor haar huurders, bouwpersoneel en aannemer.

Groninger Huis vindt bovendien dat er in feite niks verandert, omdat er voorheen ook al 18 appartementen waren aangesloten op het stroomnet en er nu weer 18 appartementen moeten worden aangesloten. Enexis stelt echter dat de nieuwe woningen voorzien zijn van zonnepanelen, zodat er stroom op het netwerk zal worden teruggeleverd. Dat heeft volgens de netbeheerder tot gevolg dat de spanningsvariaties nog meer zullen fluctueren en er daarom een grotere transformator nodig is.

First come, first served
De woningcorporatie heeft in de rechtszaal aangeven te vinden dat zij als woningbouwproject voorrang heeft op het door Enexis gehanteerde ‘first come, first served’-beginsel, maar de rechtbank gaat daar niet in mee.

Groninger Huis heeft volgens de rechter weliswaar recht op en belang bij een spoedige realisatie van de netaansluitingen en de bijbehorende transportcapaciteit, maar dit belang weegt niet op tegen het belang van Enexis. Die moet als netbeheerder de netintegriteit- en stabiliteit bewaren en borgen en rekening houden met de belangen van álle afnemers. Groninger Huis is daarom in het ongelijk gesteld en moet bovendien de proceskosten van 1.973 euro betalen.